MADDE 42 – (1) Sözleşmelerde, işin özelliğine göre aşağıdaki hususlara yer (Değişik ibare:RG-25/4/2017-30048) verilir:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, yapılma yeri, hizmetlerde iş tanımı ve süresi,

b) İdarenin adı ve adresi,

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi,

ç) Tarafların yükümlülükleri,

d) Sözleşme bedeli, türü ve süresi,

e) Ödeme yeri ve şartları, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse avansın şartları ve miktarı ile yıllara sâri alımlarda avans teminat mektubunun iade şartları,

f) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar,

g) Ambalâj, sigorta, sevkiyat şartları,

ğ) Ön kabul/tesellüm, muayene ve kabul şartları,

h) Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve/veya gecikmesi halinde uygulanacak cezalar,

ı) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar,

i) Vergi, resim ve harçlar,

j) Gizlilik,

k) Alt yüklenicilere ilişkin esaslar,

l) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları,

m) Sözleşmenin yürürlüğe girme şartları,

n) Yüklenicinin ağır hastalığı, ölümü, iflâsı, hüküm giymesi, tutukluluk hâli ve/veya işlerinin tasfiyesi, devri ve başka bir firma ile birleşmesi ve benzeri özel durumlarda nasıl davranılacağı,

o) (Değişik: RG-27/3/2020-31081) Sözleşmenin fesih şartları, sözleşme bedelini aşmamak üzere sözleşme değişiklik şartları,

ö) Diğer hususlar,

p) Anlaşmazlıkların çözüm şekli ve bu konuda Ankara mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili olacağı,

r) Sözleşmenin ekleri.